1、 日 期 -编号9 费用索赔申请表（A8）工程名称： 致： （监理单位）根据施工合同条款 条的规定，由于 的原因，我方要求索赔金额（大写） ，请予以批准。索赔的详细理由及经过：索赔金额的计算：附：证明材料承包单位 项目经理 日 期 -编号10 工程材料构配件设备报审表（A9）工程名称： 致： （监理单位）我方于 年 月 日进场的工程材料构配件设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1数量清单2质量证明文件3自检结果承包单位（章） 项目经理 日 期 复查意见：经检查上述工程材料构配件设备，符合不符合设计文件和规定的要求，准许不准许进场，同意不同
2、意使用于拟定部位项目监理机构 总专业监理工程师 日 期 -编号11 工程竣工报验单（A10）工程名称： 编号:致: (监理单位)我方已按合同要求完成 了 工程,经自检合格，请予以检查和验收。附件:承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见:经初步验收,该工程1. 符合/不符合我国现行法律、法规要求；2. 符合/不符合我国现行工程建设标准；3. 符合/不符合设计文件要求；4. 符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格不合格，可以不可以组织下式验收。项目监理机构 总监理工程师 日 期 -编号12 混凝土浇筑申报表（A11）工程名称： 致：我方已完成 分项工程 . 部位混凝土浇筑准备工
3、作，自检结果如下表。现申请于 年 月. 日 时开始浇筑。本次计划浇筑C 号混凝土 立方米，请审查批准。浇筑准备工作自查结果名称结果报验单编号名称结果报验单编号钢材检验水泥检验外加剂检验砂、石、水材料检验砼配合比测量放线检验隐蔽记录（含预埋、预留）模板检验钢筋绑扎（焊接）检验商品砼检查砼浇筑方案使用设备完好承包单位（章） 项目经理 日 期 审批意见：查验结论： 同意 整改认可后浇筑 不同意项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 -编号13 施工测量放线报验单（A12）工程名称： 致： （监理单位）根据合同要求，我们已完成 工程的施工放线工作，清单如下，请予查验。附件： 放线的依据资料 放线成果
4、表工程或部位名称放线内容备注承包单位（章） 项目经理 日 期 查验意见：查验合格 纠正差错后合格 纠正差错后再报项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 -编号14 承包单位通用申报表（A13）工程名称： 编号：致： （监理单位）事由： 申报内容：承包单位（章） 项目经理 日 期 审查意见：项目监理机构 总/专业监理工程师 日期 附注：本表适用于没有专用表格，根据合同规定和监理要求又必须向监理工程师提出的申请、报审、请示、申报和报告等。-编号1 监理工程师通知单（B1）工程名称：汉阳区建港中学广场 致：事由： 内容： 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期 -编号2 工程暂停令（B2）工程名
5、称： 致： （承包单位）由于原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作：项目监理机构 总监理工程师 日 期 -编号3 工程款支付证书（B3）工程名称： 致： （建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写 ）。请按合同规定及时付款。其中：1. 承包单位申报款为：2. 经审核承包单位应得款为：3. 本期应扣款为：4. 本期应付款为：附件：1. 承包单位的工程付款申请表及附件；2. 项目监理机构审查记录。项目监理机构 总监理工程师 日 期 -编号4 工程临时延期审批表
6、（B4）工程名称： 致： （承包单位）根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 . 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 暂时同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。 说明：项目监理机构 总监理工程师 日 期 -编号5 工程最终延期审批表（B5）工程名称： 致： （承包单位）根据施工合同条款 的规定，我方对你方提出的 工程延期申请（第 号）要求延长工期 日历天的要求，经过审核评估： 最终同意工期延长 日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的
7、年 月 日延迟到 年 月 日。请你方执行。 不同意延长工期，请按约定竣工日期组织施工。说明：项目监理机构 总监理工程师 日 期 -编号6 费用索赔审批表（B6）工程名称： 致： （承包单位） 根据施工合同条款 条的规定，我方对你方提出的 费用索赔申请（第 号），索赔 （大写） ，经我方审核评估： 不同意此项索赔。 同意此项索赔，金额为（大写） 。 同意不同意索赔的理由： 索赔金额的计算：项目监理机构 总监理工程师 日 期 -编号7 监理工作联系单（C1）工程名称： 致：事由内容单位 负责人 日期 -编号8 工程变更单（C2）工程名称： 致： （监理单位） 由于 原因，兹提出 工程变更（内容见附
8、件），请予以审批。附件：提出单位 代 表 人 日 期 一致意见：建设单位代表 设计单位代表 项目监理机构签字 签字 签字日期 日期 日期 -编号9 监理工程师检查记录表(D1)工程名称：承包单位： 分项工程： 部位： 主控项目项目质量情况123456一般项目项 目实测情况（mm）备注123456789101234567检 查结 果主控项目一般项目检查 （项）点，其中合格 （项）点，合格率 %监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号10 监理工程师检查记录表 模板安装工程检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定监
9、理单位检查评定记录主控项目1模板立撑、立柱位置和垫板第4.2.1条2避免隔离剂沾污第4.2.2条一般项目1模板安装的一般要求第4.2.3条2用作模板地坪、胎模质量第4.2.4条3模板起拱高度第4.2.5条4预埋件、预留孔允许偏差预埋钢板中心线位置（mm）3预埋管、预留孔中心线位置（mm）3插筋中心线位置（mm）5外露长度（mm）10，0预埋螺栓中心线位置（mm）2尺寸（mm）10，0预留洞中心线位置（mm）10尺寸（mm）10，05模板安装允许偏差轴线位置（mm）5底模上表面标高（mm）5截面内部尺寸（mm）基础10柱、墙、梁+4，-5层高垂直度（mm）不大于5m6大于5m8相邻两板表面高低差
10、（mm）2表面平整度（mm）5监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号11 监理工程师检查记录表 模板拆除工程检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定监理单位检查评定记录主控项目1底模及其支架拆除时的混凝土强度第4.3.1条2后张法预应力构件侧模和底模的拆除时间第4.3.2条3后浇带拆模和支顶第4.3.3条一般项目1避免拆模损伤和支顶第4.3.4条2模板拆模损伤、堆放和清运第4.3.5条监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号12 监理工程师检查记录表 钢筋加工检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部
11、）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定监理单位检查评定记录主控项目1力学性能检验 第5.2.1条2抗震用钢筋强度实测值第5.2.2条3化学成分等专项检验第5.2.1条4受力钢筋的弯钩和弯折第5.3.1条5箍筋弯钩形式第5.3.2条一般项目1外观质量第5.2.4条2钢筋调直第5.3.3条3钢筋加工的形状、尺寸受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸10弯起钢筋的弯折位置20箍筋内净尺寸5监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号13 监理工程师检查记录表 钢筋安装工程检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号
12、质量验收规范的规定监理单位检查评定记录主控项目1纵向受力钢筋的连接方式 第5.4.1条2机械连接和焊接接头的力学性能第5.4.2条3受力钢筋的品种、级别、规格和数量第5.5.1条一般项目1接头位置和数量第5.4.3条2机械连接、焊接的外观质量第5.4.4条3机械连接、焊接的接头面积百分率第5.4.5条4绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度第5.4.6条附录B5绑扎长度范围内的箍筋第5.4.7条6钢筋安装允许偏差绑扎钢筋网长、宽（mm）10网眼尺寸（mm）20绑扎钢筋骨架长（mm）10宽、高（mm）5受力钢筋间距（mm）10排距（mm）5保护层厚度（mm）基础 10柱、梁5板、墙、壳3绑扎箍筋、横向
13、钢筋间距（mm）10钢筋弯起点位置（mm）20预埋件中心线位置（mm）5水平高差（mm）3，0监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号14 监理工程师检查记录表 混凝土原材料及配合比设计检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定监理单位检查评定记录主控项目1水泥进场检验第7.2.1条2外加剂质量及应用第7.2.2条3混凝土中氯化物、碱的总含量控制第7.2.3条4配合比设计第7.3.1条一般项目1矿物掺合料质量及掺量第7.2.4条2粗细骨料的质量第7.2.5条3拌制混凝土用水第7.2.6条4开盘鉴定第7.3.2条5
14、依砂、石含水率调整配合比第7.3.3条监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号15 监理工程师检查记录表 混凝土施工检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定监理单位检查评定记录主控项目1混凝土强度等级及试件的取样和留置第7.4.1条2混凝土抗渗及试件取样的留置第7.4.2条3原材料每盘称量的偏差第7.4.3条4初凝时间控制第7.4.4条一般项目1施工缝的位置和处理第7.4.5条2后浇带的位置和浇筑第7.4.6条3混凝土养护第7.4.7条监理工程师意见： 专业监理工程师： 日期： -编号16 监理工程师检查记录表
15、 现浇结构外观及尺寸偏差检验批单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称验收部位施工单位项目经理施工执行标准名称及编号质量验收规范的规定监理单位检查评定记录主控项目1外观质量第8.2.1条2过大尺寸偏差处理及验收第8.3.1条一般项目1外观质量一般缺陷第8.2.2条2 陈某的父母 B 陈某的子女C 陈某的侄儿 D 陈某的姐姐答案：1 A 2 C 3 C4 AD 5 C 6 C7 C 8 AB 9 AC10 ABD 11.BCD12. 13.14. 15.三、名词解释：1.国家赔偿法：是指涉及国家赔偿责任的各种法律规范和判例的总和。2.国家赔偿的行政先行处理原则：是指在行政赔偿请求人向法院提起
16、行政赔偿诉讼之前，应先向行政赔偿义务机关要求赔偿，由行政机关依法进行处理。如果行政处理未能解决争端，则请求权人方可提起赔偿诉讼程序。3.行政追偿：是指国家向行政赔偿请求人支付赔偿费用后，依法责令有故意或重大过失的公务员、受委托组织和人员承担部分或全部赔偿费用的法律制度。4刑事赔偿义务机关：是指接受刑事赔偿请求、支付赔偿费用、参加赔偿诉讼的义务方。5刑事赔偿的程序：是指国家对于因司法机关及其工作人员在刑事诉讼过程中不法侵犯公民和组织的合法权益而受到损害的当事人予以赔偿的程序。6恢复原状：是指负有赔偿义务的机关按照被害人的愿望和要求恢复损害发生之前的原本状态。四简答题1. 行政追偿的要件?答:1）
17、赔偿义务机关已经向受损失的公司、法人和其他社会组织支付了赔偿金或返还了财产或恢复了原状。2）行政机关工作人员及受委托的组织和个人对加害行为有故意或重大过失。2行政赔偿事项的范围？答：1） 违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施。2） 非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的行为。3） 以殴打等暴力行为或者唆使他人以殴打等暴力行为造成公民身体伤害或者死亡的违法行为。4） 违法使用武器、警械造成公民身体伤害与死亡的违法行为。5） 造成公民身体伤害或死亡的其他违法行为。6） 违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财务等行政处罚行为。7） 违法对财产采取查封、扣押、冻结等行
18、政强制措施的。8） 违反国家规定征收财物、摊派费用的。9） 违法侵犯财产权造成损害的其他行为。3国家不承担刑事赔偿责任的事项？答：1）因公民自己故意作虚伪供述，或者伪造其他有罪证据被羁押或者被判处刑罚的2）依照刑法第17条、18条规定不负刑事责任的人被羁押的3）依照刑事诉讼法第15条规定不追究刑事责任的人被羁押的4）行使国家侦查、检察、审判、监狱管理职权的机关的工作人员与行使职权无关的个人行为5因公司自伤、自残等故意行为致使损害发生的6法律规定的其他情形4刑事追偿的要件？答：1） 执行职务的工作人员有故意或者重大过失行为。2） 必须在赔偿义务机关已经履行了赔偿义务后才能行使追偿权。3） 执行职
19、务的工作人员有刑讯逼供、殴打或者以其他暴力行为造成公民身体伤害右违法使用武器、警械造成公司身体伤害行为的。4） 执行职务的工作人员在处理案件中有贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判行为的。五案例分析1某刑警队侦查员李某的朋友与张某有仇，多次要李某找机关会帮助其报复张某，一日李某着便装执行任务时，看到张某正在商店购买东西。李某上前要张某跟他到派出所去。张某不从，并向李某要求看证件。二人为此发生争执并厮打起来。这时，一辆摩托车路过此地将他们冲撞，张某乘机挣脱跑去。李某遂掏出手枪，朝张某连发数枪，将其打死。问：1）根据国家赔偿法的有关规定，国家是否对张某的死亡承担赔偿责任？2）对李某如何处理？2某县检察院在
20、侦察被告人李某受贿一案中，曾作出对李某在某省外贸公司作服装生意时合法收入3000元属非法所得，应予追回的决定，并在代理检察长王某的指挥下，用电警棍、逮捕证威胁李某，李某被迫交出了3000元。事后李某向该检察院提出赔偿请求，要求某县检察院赔偿因职务侵权行为给李某造成的经济损失。问：1、察院是否有权没收财产？2、国家是否应该对刘某的经济损失承担赔偿责任？3、如果赔偿，赔偿方式是什么？数额应是多少？答：1）根据国家赔偿法第15条第（五）项，行使侦查、检查、审判、监狱管理职权的机关及其工作人员在行使职权时，“违法使用武器、警械造成公司身体伤害或者死亡的”，受害人有取得赔偿的权利。本案中的侦查员李某在执
21、行职务的过程中，违法使用枪支将张某打死，符合国家赔偿的构成要件，国家应对张某死亡承担赔偿责任。2）李某的行为触犯刑法，应由司法机关对其追究刑事责任。其次，李某所在公安局在赔偿损失后，可责令李某承担全部或部分赔偿费用。21） 检察院无权没收财产。本案中，检察院的行为超越职权，应认定为违法。2） 依照国家赔偿法的规定，国家应承但李某的经济损失的赔偿责任。3） 赔偿方式为反还财产，数额为3000元，没有利息。一、单项选择题11997年8月12日，钱某因盗窃嫌疑被公安机关刑事拘留，后被批准逮捕。1997年10月11日，法院以盗窃罪终审判处钱某有期徒刑3年。1998 年4月，经复查发现钱某犯罪已过追诉时
22、效，法院于是改判无罪，予以释放。钱某被释放后请求国家赔偿，请问应当如何处理？（）A 国家不承担赔偿责任。B 应当给予赔偿，损害应从1997年8月12日算至1998年4月C 应当给予赔偿，损害应从1997年10月11日算至1998年4月D 应当给予赔偿，损害应从19997年8月12日算至1997年10月11日。2某县公安局以刘某涉嫌盗窃为由采取刑事拘留措施，县检察院批准对刘某逮捕后对其提起诉讼，某县法院以贪污罪判处4年徒刑，刘某不服提出上诉，某市中级人民法院维持原判。刘某在刑罚执行过程中申诉，该省高级人民法院作出宣告无罪的再审判决。刘某提出国家赔偿请求，赔偿义务机关是哪个机关？（ ）A县公安局
23、B县人民检察院市中级人民法院 县人民法院年月日，王某因无证驾驭赵某的三轮车被警察钱某将车扣留。当钱某将三轮车开往公安局时不慎撞坏。赵某单独就损害赔偿向法院提起诉讼，法院裁定驳回起诉。法院在驳回原告起诉时，可能采用下列哪个理由（）A原告不具备诉讼主体资格B 损害是王某的行为导致的，国家不应承担责任C请求赔偿的程序不合法E 钱某的行为系与行使职权无关的个人行为.某甲违法被判决有期徒刑两年，在国家赔偿法实行前执行完毕，在施行后再审改判某甲无罪。甲提出赔偿请求，（）。A.适用国家赔偿法 B. 适用有关刑事赔偿的规定C. 不适用国家赔偿法 D.法院应立案受理王某被人民法院以盗窃罪判处有期徒刑3年，并已执行完毕，2年后经再审改判无罪。王某对此应向（）请求国家赔偿。A作出逮捕决定的机关和作出一审判决的人民法院B作出原生效判决的人民法院C. 作出逮捕决定的机关和作出原生效判决的人民法院D. 作出再审判决的人民法院赔偿请求人因同一事实对两个以上行政机关提起行政赔偿诉讼
