1、利息，亦不向甲方主张支付违约金及赔偿金。6.4 乙方应当具备一定承担风险的能力。如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。第七条 甲方权利与义务7.1 负责提供租赁物资的质量要求、技术要求。7.2 租赁物资在移交给甲方时，甲方有权检查其完好状态，并保留按重量进行抽样验收的权利。对残损及不符合
2、国家标准、项目要求及约定规格的租赁物不予接收，对因中建一局集团建设发展有限公司 架料租赁分包合同4 此造成的甲方损失由乙方承担。7.3 负责租赁期间租赁物资的维护保养。7.4 负责租赁物资的进场卸车和退场装车工作。7.5 租赁物资损坏丢失，甲方有权以同等质量规格的物资代替赔偿。第八条 乙方权利与义务8.1 租赁期满，租赁财产交还乙方时，乙方有权检查其完好状态。对丢失和损坏的租赁财产，按本合同附件三所列标准由甲方予以赔偿。退还的钢管的数量以租赁的总长度计算，只有当退还的总长度不足时，甲方对不足的部分予以赔偿。8.2 按甲方要求的规格、质量、数量和时间，及时提供满足国家规范和甲方要求的租赁物资，并
3、对其不适当履行造成的自身及甲方的全部损失承担赔偿责任。8.3 负责租赁物的进场、退场，并承担租赁物的运输费用。8.4 根据甲方的实际情况安排租赁物的备料，并保证按甲方的要求按时进场。8.5 按甲方的要求随时派人到现场提供技术指导服务工作。8.6 乙方负责对进入现场人员进行安全交底，并承担乙方人员不遵守甲方现场安全管理规定造成安全事故的全部责任。8.7 乙方不得携带与本合同无关的人员进入施工现场。8.8 乙方应严格遵守国家地方政府以及甲方的现场管理的各项规定，并遵守甲方工地所在地的各项管理规章制度。8.9 乙方须严格执行甲方印发的中建一局质安字200656 号文，在签订的合同的同时须同时签订钢管
4、扣件质量保证协议。8.10 乙方确认以下地址能完好准确的收到甲方发出的一切书面通知：地址：收件人：邮政编码：第九条 授权管理9.1 分包方领用总包方提供材料的唯一授权人为 ，同时总包方确认发放总包方提供材料的唯一授权人为 。双方特此约定，本工程所有甲供料的领用单必须同时具有上述二人的签字。9.2 对于本工程承包范围外发生的零星用工，双方约定：总包方的项目经理仅有对施工工作的确认权；涉及该工作的工作量及金额必须得到总包方高级项目总监 或项目经理 或商务经理 的书面签认，方能作为该工作结算的依据；签证应当天办理，每月汇总上报总包方；除此以外的零工签证，均作无效处理。本工程承包范围内分包人承诺不发生
5、零星用工。9.3 凡涉及合同价款变更、结算、付款的，必须经总包方项目经理部项目经理、商务经中建一局集团建设发展有限公司 架料租赁分包合同5 理共同签字确认并加盖买方与本合同相同的印章。总包方项目经理部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更、付款及结算的依据。9.4 总包方项目经理部公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。”第十条 材料进出场10.1 甲方提前 2 天通知乙方所需提供的租赁物资的品种、质量及数量，乙方应在接到甲方通知的的 2 天内将甲方所需租赁物资运到位于 的工地现场。甲方提前 2 天通知乙方退还租赁
6、的物资，乙方应在接到甲方通知的 2 天内，到上述现场进行退场点料验收，否则造成的损失由乙方承担。双方确认所有租赁物资进退场点料验收在施工现场进行。10.2 乙方负责所有租赁物资的进退场运输工作。10.3 所有租赁物资的进退场，全部在工地现场落地点交。所有租赁物资在工地现场外发生的任何丢失、损坏等均与承租方无关。10.4 乙方确认甲方收退料的唯一授权人为 ，甲方确认乙方收退料的唯一授权人为 。双方特此约定，本工程所有租赁物资的进退场料单必须同时具有上述二人的签字方能作为工程结算的依据，对于未经上述两被授权人同时签字的进退场等与租赁有关的一切单据，视为未发生相关行为，甲方不予确认并不予支付任何款项
7、。同时上述人员只有权对入退库及丢失、损坏等与租赁物资相关的具体情况进行签认，无权签认涉及到价格的事项。第十一条 违约责任11.1 乙方的租赁物资不能按甲方约定的进场时间运至现场时，乙方应按相应未及时运到现场的租赁物资总日租价的十倍向甲方支付违约金，并应赔偿因此给甲方造成的一切损失；因租赁物质量、规格、型号不符合要求的，应在二日内予以更换，并视为逾期到场而承担相应的违约责任。11.2 当甲方将租赁结束日期以书面形式通知乙方，如书面通知后乙方仍未到现场进行租赁物资的退场验收时，甲方有权采取公证送达的形式通知乙方，由此而发生的公证费用及一切损失均由乙方承担。11.3 甲方造成租赁物丢失、损坏的，按本
8、合同附件二备注所列标准及本合同规定的相应计算方法予以赔偿。11.4 总分包双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任，并且债权转让不发生法律效力。第十二条 风险共担原则12.1 如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成发包人已中建一局集团建设发展有限公司 架料租赁分包合同6 经无法全部或部分得到工程款，发包人亦将不会支付承包人工程款，所造成的损失双方按照所
9、完成的工作量的比例共同承担，即使承包人的结算数额已经获得发包人的批准。第十三条 争议解决方式13.1 双方发生经济合同纠纷时，甲乙双方通过协商解决，协商解决不成的甲乙双方愿提交北京仲裁委员会，按其仲裁规则进行仲裁。该仲裁裁决将是终局的，对甲乙双方均有约束力。13.2 本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。第十四条 其他14.1 甲乙双方明确约定，对于本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给
10、第三方，除非经过需方的书面同意后方可转让，否则，供方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的 10%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任；14.2 乙方已完全理解以上各款含义，对于乙方未遵守以上条款而导致的乙方无法结算、付款，由乙方自行承担责任。甲方项目经理部公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。第十五条 合同生效与终止15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。15.2 本合同在双方完成约定工作内容，费用全部结清后即告终止。第十六条 合同份数16.1 本合同正本两份，具有同等效力，甲乙双方各执一份。
11、16.2 本合同副本 份， 甲方执 份，乙方执 份。附件：1、 合同价格组成明细2、 租赁价格清单3、 租赁物资损坏赔偿标准表4、 租赁物资丢失报赔单5、 钢管扣件质量保证协议（以下无正文）中建一局集团建设发展有限公司 架料租赁分包合同7 甲方： 乙方： 地址：邮编： 电话：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日中建一局集团建设发展有限公司 架料租赁分包合同8 附件一合同价格组成明细序号 名称 规格 单位 数量租赁时间（日）日租金（元） 合计（元）1 钢管 16 米2 各类扣件 个3 碗扣式-立杆 米4 碗扣式-横杆 米5 U 托 个6 钢跳板 L=3m 块
12、7 退场运输费 T 总计 元注:乙方（盖章）： 法定代表人（签字）：中建一局集团建设发展有限公司 架料租赁分包合同9 附件二租赁价格清单序号 名称 规格单位原值（元） 日租金（元）使用年限一 常用架料租赁单价及原值1 钢管 库有规格 米2 各类扣件 库有规格 个3 钢跳板 L=3 米 块4 木跳板 块5 非标扣件 个6 碗扣式-立杆0.6，1.2，1.8，2.4，米7 碗扣式-横杆0.9，0.95，1.2，1.5米8 可调底座 H=600 个9 可调 U 型支撑头 H=600 个二 小钢模板租赁单价及原值1 60 系列 m22 30 系列 m23 10 系列 m2三 门型架 1215 ，121
13、7 套四 大钢模租赁单价及原中建一局集团建设发展有限公司 检测试验分包合同合同编号： 中 建 一 局 集 团 建 设 发 展 有 限 公 司China Construction First Division Construction & Developing Co., LtdXXXXXXXXX项目之检测试验分包合同总包方： 分包方：合同订立地点： 合同订立日期：中建一局集团建设发展有限公司 检测试验分包合同XXXX工程检测试验分包合同甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国测绘法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程检
14、测试验相关事宜达成如下协议：第一条 工程概况1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 建筑面积：第二条 承包范围及工期 1. 建设工程质量检测和建筑材料试验，并出具相应的检测报告。具体包括：普通混凝土、普通砂浆配合比试验，力学试验；钢材力学试验；钢筋焊接试验；土壤标准击实试验，回填土干密度含水率试验；防水材料试验及水泥、砂、石砖等建筑材料物理力学性能试验等。第三条 价款与说明1. 合同总价暂定为：人民币 元，大写： 元整 。2. 本合同检测费用总额由各项发生的费用累计，合同单价按 发布收费标准（详见附件）的收费基础上常规检测项目单价下浮 %（或按建筑面积固定综合单价 元/m2）计算。如发生非常
15、规检测项目，单价由甲乙双方另行商确。合同单价为固定综合单价，包括乙方按本合同要求完成相应工作所发生的一切费用（直接费、管理费、税金以及当地政府规定应缴纳的其他费用等），不论市场价格波动和政府政策性调整，在工程结算期内，合同单价不作任何调整。第四条 付 款1. 本合同无预付款。2. 付款方式：1) 付款为一季度付款一次，乙方每季度的最后一个月 25日向甲方递交本季度按合同约定支付的费用汇总表和请款报告，甲方在收到报告后于次月的 1825日向分包方签发付款证书，中建一局集团建设发展有限公司 检测试验分包合同在签发证书的下月 310日，以网上银行汇款的方式支付进度款。支付甲方确认金额的 85%，本工
16、程全部结构封顶支付 10%，甲方委托乙方工作完成，资料全部交齐双方办理完结算后2个月内支付剩余 5%。2) 合同价款支付的前提是甲方收到业主方支付的相应部分的工程价款，同时乙方提供必要的的有效发票和检测报告。3. 资金风险共担1) 资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。2) 总包方缓付、迟付本合同项下工程款时，分包方任何情况下均不计取利息，亦不向总包方主张支付违约金及赔偿金。分包方应当具备一定承担风险的能力。如果分包
17、方承担的分包工程施工中，分包方向总包方所递交的索赔要求，在总包方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则分包方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成总包方已经无法全部或部分得到工程款，总包方亦将不会支付分包方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使分包方的结算数额已经获得总包方的批准。第五条 技术质量要求1. 甲、乙双方必须共同履行国家标准、企业标准、建材验收的规范规定。2. 建材检验目的：按国标、企标的规范、规定复检。3. 有关试验的技术资料、试验报告为合同的组成部分，与本合同具有同等的法律约束力。第六条 甲方职责1
18、. 甲方如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称，与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型；定额工期总天数；委托人姓名。2. 委托应提出明确的试验质量要求和试验目的。3. 现场检测时提供必要的协助。4. 按照合同约定及时支付费用。第七条 乙方职责1. 乙方根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息根据不同材料，不同规范、标准，出具相关试验报告。中建一局集团建设发展有限公司 检测试验分包合同2. 保证按照甲方所提出的质量要求和试验目的进行符合国家标准的检验。3. 保证在规定期限内完成试验、出具标准的试验报告。4. 提供试验方面的咨询、监督等服务。5. 进行取样指导和委托试验交底
19、。6. 若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。第八条 检测程序1. 由甲方将送检产品送到乙方实施检验。2. 需乙方现场抽样，甲方须提前一天通知乙方并商定现场检测日期。3. 乙方不得分包业务，乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。4. 每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。第九条 环保与职业安全 【详见环保协议与安全协议】1. 本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力营造绿色建筑。2. 乙方在施工作业过程中满足甲方制定并经国家权威部门认证的 ISO14001和 OHSAS18001的要求，保证施工生产符合相关标准的要求。
20、3. 乙方进驻现场员工需接受 ISO14001环境管理、OHSAS18000 职业安全卫生知识的教育培训。4. 乙方在运输过程中应执行当地政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定。5. 乙方须采取有效措施，防止机械噪声超标或机械漏油污染环境。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施。6. 车辆进入现场禁止鸣笛。7. 乙方人员进入现场必须执行甲方现场的安全规定。戴好安全防护用品，严禁赤脚或穿拖鞋进出甲方施工现场。第十条 合同的生效和终止1. 合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任，由违约方承担。中建一局集团建设发展有限公司 检测试验分包合同2. 除非甲乙双方协商
21、终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行本合同。3. 不允许非法转包本分包合同工程。第十一条 合同的生效和终止本合同自双方签字盖章之日起生效，工程竣工乙方将检测报告提供完毕，甲方结清全部价款后即告终止。第十二条 争议与仲裁1. 本合同在执行过程中若有争议，由双方友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向北京市仲裁委员会申请仲裁，裁决是终局的，对双方均具有约束力。 2. 甲乙双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对甲方拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过甲方的书面同意后方可转让，否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的 5%向甲方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任；3. 本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其他方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。第十二条 未尽事宜本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。第十三条 合同份数本合同一式四份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等的法律效力。【以下无正文】甲 方：
