1、DB34安徽省地方标准DB34/T 19482013建设工程造价咨询档案立卷标准建设工程造价咨询档案立卷标准TheThe filingfiling standardstandard provinceprovince constructionconstruction costcost consultancyconsultancy2013-09-28 发布2013-10-28 实施安 徽 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅安 徽 省 质 量 技 术 监 督 局联合发布- 35 -前前言言本标准根据安徽省住房和城乡建设厅2012 年度安徽省工程建设地方标准（含标准设计图集）制（修）订计划的要求，由安
2、徽省建设工程造价管理总站和合肥市建设工程造价管理站会同有关单位编制而成。本标准是根据安徽省建设工程造价咨询档案管理需要，结合我省实际，总结近年来我省造价咨询行业管理经验和先进做法，依据国家和省有关政策，为规范和指导全省造价咨询档案立卷而制定的地方标准。本标准的主要内容包括：总则，术语，立卷原则，文件整理、管理保存、归档文件、归档文件表格。本标准由安徽省住房和城乡建设厅负责管理和解释。 执行过程中如有意见或建议， 请寄送安徽省建设工程造价管理总站 （合肥市宣城路 91 号， 邮编 230001） 。主编单位: 安徽省住房城乡建设厅标准定额处安徽省建设工程造价管理总站合肥市建设工程造价管理站参编单
3、位：安徽华普工程造价咨询有限公司合肥功成造价咨询有限责任公司安徽宝申工程造价咨询有限责任公司安徽国华建设工程项目管理有限公司安徽中技工程咨询有限公司安徽凯吉通工程咨询有限公司主要起草人: 王胜波王成球何朝霞魏小刚李宁朱建华汪群王祥明余俊柏娟王永强俞辉- 36 -张建国陈乐云聂晓龙翟合欢李丽尤琪方圆圆张亮主要审查人：李建杨博李长青孙业飞黄峰邓大鸣刘军宣礼云王宪莉王玉明谈林张明王磊王永刚祝希娟余芳- 37 -目目录录1总则（1）2术语（2）3立卷原则（3）4文件整理（4）5管理、保存（5）6归档文件（6）6.1 一般规定（6）6.2 投资估算归档文件（7）6.3 设计概算归档文件（8）6.4 施工
4、图预算归档文件（8）6.5 工程量清单及招标控制价（投标报价）归档文件（9）6.6 清标、工程计量与支付及合同价款调整归档文件（10）6.7 竣工结算审核归档文件（13）6.8 工程造价经济纠纷鉴定归档文件（15）7归档文件表格（17）附录 A建设工程造价咨询档案封面（18）A.1投资估算档案封面（18）A.2设计概算档案封面（19）A.3施工图预算档案封面（20）A.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案封面（21）A.5清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面（22）A.6竣工结算审核档案封面（23）A.7工程造价经济纠纷鉴定档案封面（24）A.8备考表（封底）（25）附录 B建设工程
5、造价咨询档案目录（26）B.1投资估算档案目录（26）B.2设计概算档案目录（27）B.3施工图预算档案目录（28）B.4工程量清单及招标控制价（投标报价）档案目录（29）B.5工程实施阶段造价控制、确定档案目录（30）B.6竣工结算审核档案目录（32）B.7工程造价经济纠纷鉴定档案目录（34）附录 C建设工程造价咨询档案成果文件表格（35）C.1 成果文件发文稿（35）C.2 清标报告封面（36）C.3清标报告汇总表（37）C.4投标报价不平衡报价分析表（38）C.5投标报价错项、漏项、多项核查表（39）C.6总价措施项目费用核查表（40）C.7规费、税金核查表（41）C.8工程计量与支付审
6、核报告封面（42）C.9工程计量与支付审核汇总表（43）C.10单位工程造价汇总表（44）C.11分部分项工程和单价措施清单与计价表（45）C.12总价措施项目清单与计价表（46）- 38 -C.13其他项目清单与计价汇总表（47）C.14零星项目计价表（48）C.15规费、税金项目计价表（49）C.16合同价款调整报告封面（50）C.17合同价款调整报告汇总表（51）C.18工程量清单漏项、偏差、特征描述不符造价调整表（52）C.19工程变更费用表（53）C.20工程工期索赔表（54）C.21暂估价审核表（55）C.22主要材料价格审核明细表（56）附录 D建设工程造价咨询档案过程文件表格（
7、57）D.1工作方案（57）D.2质量控制流程表（58）D.3现场勘查记录表（59）D.4材料、设备询价记录表（60）D.5会议纪要（61）D.6不完整文件催告函（62）D.7工程资料移交清单（63）D.8成果文件签收单（64）D.9客户满意度调查表（65）D.10竣工结算审核日记（66）D.11鉴定日记（67）本标准用词说明（68）- 39 -l l总总则则1.0.11.0.1为规范工程造价咨询企业建设工程造价咨询文件归档整理工作，统一建设工程造价咨询文件立卷标准，建立完整、准确的建设工程造价咨询档案，制定本标准。1.0.21.0.2本标准适用于建设工程造价咨询文件的归档整理以及建设工程造价
8、咨询成果文件档案的立卷。1.0.31.0.3工程造价咨询企业完成咨询业务后必须按本标准要求，对具有保存价值的各种载体的计价文件收集齐全，整理立卷后建立档案。1.0.41.0.4非工程造价咨询企业的建设工程造价文件归档整理以及立卷可执行本标准。1.0.51.0.5建设工程造价咨询文件的归档整理除应遵循本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。- 40 -2 2术术语语2.0.12.0.1工程造价construction cost工程项目在建设阶段预计或实际支出的建造费用。2.0.22.0.2工程造价咨询construction cost consultancy工程造价咨询企业接受委托，运用工程造
9、价的专业技能，为建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的有偿服务。2.0.32.0.3工程造价咨询成果文件outcome documentation of constructioncost consultancy工程造价咨询企业在承担工程造价咨询业务时， 为委托方出具的具有法律责任、反映建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各阶段工程造价控制与确定成果的文件。2.0.42.0.4工程造价咨询过程文件process documentation of constructioncost工程造价咨询企业在编制具有法律责任的成果文件过程中形成的反映工程造价控制与确定原始
10、依据并具有查考和保存价值的文件。2.0.52.0.5工程造价咨询档案documentation of construction cost工程造价咨询企业从接受委托、调研、取证、编审、合议、复核、审批到出具报告书全过程中形成的具有查考和保存价值的文件。2.0.62.0.6案卷archives由互有联系的若干文件组成的档案保管单位。2.0.72.0.7立卷filing按照一定的原则和方法，将有保存价值的文件分门别类的整理成案卷，亦称组卷。2.0.82.0.8归档file saving将形成的文件整理立卷后，按规定移交档案管理机构或部门。- 41 -3 3 立卷原则立卷原则3.0.13.0.1工程造
11、价咨询企业应遵循建设工程造价咨询文件材料的形成规律，归档文件必须真实、完整与咨询项目实际相符。3.0.23.0.2工程造价咨询企业应对建设工程造价咨询活动中记载主要过程和现状具备保存价值的各种载体文件、成果文件进行收集，整理立卷归档。3.0.33.0.3建设工程造价咨询文件应按委托项目分别立卷。3.0.43.0.4卷内文件材料应真实、完整，审批和签章手续完备。成果文件应为签字盖章手续完备的纸质原件，过程文件可依据咨询项目特征为纸质原件、复印件、扫描件、影像件或电子版文件。3.0.53.0.5卷内文件材料的制作和书写必须规范、清晰，利于长期保存和查阅。- 42 -4 4 文件整理文件整理4.0.
12、14.0.1存档文件正面于页面右上角编写页号， 文件背面于页面左上角编写页号，按照“第页共页”的格式编写。4.0.24.0.2单面书写的文件，空白面不编写页号。4.0.34.0.3案卷封面、卷内目录、卷内备考表不编写页号。4.0.44.0.4卷内文件目录、备考表应采用 A4 规格用纸，封面、封底宜采用 120 克至150 克牛皮纸。纸面小于 A4 规格的应加贴，纸面大于 A4 规格的的应裁减或折叠为统一规格的纸张。装订时文件要以右边和下边对齐，装订要牢固、美观，做到不颠倒、不漏、不压字、不损坏文件、不妨碍参阅，并要将做底稿时的回形针及其他杂物去掉，按顺序写好目录。4.0.54.0.5单卷厚度超
13、过 40mm 的，可分卷立卷。- 43 -5 5 管理、保存管理、保存5.0.15.0.1工程造价咨询企业应建立完善的建设工程造价档案管理制度，并应符合国家和有关部门发布的档案管理相关规定。5.0.25.0.2建设工程造价咨询归档文件的保存期限不宜少于五年。- 44 -6 6 归档文件归档文件6.16.1一般规定一般规定6.1.16.1.1建设工程造价咨询归档文件内容和相关表式除执行本标准外还应按照建设工程造价咨询成果文件质量标准（CECA/GC7）、建设项目投资估算编审规程（CECA/G1）、建设项目设计概算编审规程（CECA/G2）、建设项目施工图预算编审规程（CECA/G5）、建设工程工
14、程量清单计价规范（GB50500）、建设项目全过程造价咨询规程（CECA/G4）、建设项目工程结算编审规程（CECA/G3）、建设工程造价鉴定规程（CECA/G8）和造价管理机构发布的相关规定执行。6.1.26.1.2档案封面应包括编制单位名称、 委托单位名称、 工程名称、 成果文件 （或过程文件）、保管期限、归档号等。成果文件与过程文件应分册装订。6.1.36.1.3成果文件发文稿应包括工程名称、委托单位、拟稿人、审核人、签发人、发文份数、存档份数等。6.1.46.1.4过程文件应符合以下要求:1 1工程造价咨询合同应参照 WF-2005-002安徽省建设工程造价咨询合同中条款签定；2 2工
15、作方案应包括工程名称、项目人员安排、编制依据、编制范围、时间安排等内容；3 3质量控制流程表应包括工程名称、项目成员、项目负责人和主要造价人员自核、项目负责人复核和技术负责人审核意见及签名等内容；4 4现场勘查记录表应记录工程名称、参加人员、勘查结果等信息；5 5询价记录表应记录工程名称、 材料名称及规格型号询价渠道及联系方式、询价时间、询价价格、采用价格、等信息；6 6会议纪要应包括工程名称、会议议题、参加及主持、记录人员、会议形成的主要意见和会议主持及参加、记录人员签到等内容；7 7不完整文件催告函应包括被催告人、催告文件名称以及补充文件送交、签收人员等信息；- 45 -8 8 相关电子版
16、文件应与纸质存档成果文件格式和内容相同；9 9纸质或电子版工作底稿应全面反映成果文件编制实施中工程量和各种价格计算过程；1010工程资料移交清单应记录咨询工作过程中委托方及工程造价咨询企业往来的各类文件资料名称；1111成果文件签收单应记录成果文件送交人、签收人、项目咨询结论、咨询收费标准等信息；1212客户满意度调查表应包括客户对执业质量、服务态度、项目管理等内容的评价及对工程造价咨询企业或项目的意见和建议；1313影响工程造价的其他相关资料和其他计价依据。6.1.56.1.5备考表应包括档案卷内情况说明，立卷人、检查人、立卷时间等内容。6.26.2投资估算归档文件投资估算归档文件6.2.1
17、6.2.1投资估算归档的成果文件应符合以下要求：1 1投资估算书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称为工程投资估算；2 2 投资估算签署页应包括工程名称、投资估算总额及编制人、核对人签名等内容，加盖执业（或从业）专用章；3 3投资估算编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制方式、编制依据、主要技术经济指标、有关参数和率值选定、投资分析，以及特殊问题；4 4投资估算汇总表纵向应分解到单项工程费用，横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用；5 5单项工程投资估算表纵向应分解到主要单位工程，横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置
18、费、安装工程费和其他费用；6 6主要技术经济指标及投资估算分析表应按建设项目、各单项工程和主要单位工程或分部工程列项。6.2.26.2.2投资估算归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4 条规定外还应包括以下内容:- 46 -1投资估算成果文件依据的设计方案；2投资估算工程量确定的技术交底及其他资料。6.36.3 设计概算归档文件设计概算归档文件6.3.16.3.1设计概算归档的成果文件应符合以下要求:1 1设计概算书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称为工程设计概算；2 2设计概算签署页应包括工程名称、设计概算总额及编制人、核对人的签名等内容，
19、加盖执业（或从业）专用章；3 3设计概算编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制依据、编制方式、主要技术经济指标、主要暂估项目说明、重大事项说明、其他需要说明事项；4 4设计总概算表应包括工程费用、其他费用、预备费和列入工程概算总投资中的专项费用等内容；5 5其他费用表应包括建设用地费用、技术咨询费、项目配套设施建设费、项目建设管理费、与生产经营相关其他费用，并注明费用计算方式；6 6综合概算表应包括综合概算编号、工程名称、定额编号、工程项目或费用名称、单位、数量、单价、合价等内容；7 7单位工程概算表应包括单项工程概算编号、工程名称、定额编号、工程项目或费用名称、单位、数量、单价、合价等内容；
20、6.3.26.3.2设计概算归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4 条规定外还应包括由设计单位提供作为编制设计概算成果文件依据的设计文件。6.46.4 施工图预算归档文件施工图预算归档文件6.4.16.4.1施工图预算归档的成果文件应符合以下要求：1 1施工图预算书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称为工程施工图预算；2 2施工图预算签署页应包括工程名称、预算总额及编制人、核对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章；- 47 -3 3施工图预算编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制方法、编制依据、有关参数和率值选定、主要技术经济指标、主要施工
21、方案以及特殊问题；4 4施工图预算汇总表纵向应分解到单项工程，横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费和其他费用；5 5 单项工程施工图预算汇总表纵向应分解到单位工程， 横向应分解到建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费；6 6单位工程施工图预算书纵向应依据相应预算定额的项目划分分解到分项工程，横向分解到人工、材料、机械消耗量。6.4.26.4.2施工图预算归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4 条规定外还应包括纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或）电子版工程图纸。6.56.5 工程量清单及招标控制价工程量清单及招标控制价( (投标报价投标报价)
22、 )归档文件归档文件6.5.16.5.1工程量清单及招标控制价（投标报价）归档的成果文件应符合以下要求：1 1 工程量清单及招标控制价（投标报价）封面应包括工程名称、招标人（投标人）名称、编制单位名称和编制日期等内容 ，加盖招标人（投标人）公章、工程造价咨询企业执业印章， 名称为_工程招标工程量清单或_工程招标控制价（投标报价）；2 2工程量清单及招标控制价（投标总价）签署页应包括工程名称、招标控制价（投标报价）、编制时间、复核时间，编制人、复核人的签名等内容，加盖编制人、复核人执业（或从业）专用章；3 3工程量清单及招标控制价(投标报价)编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制依据、编制方法、
23、招标控制价（投标报价）组价原则及相关费用计取说明和其他说明等内容；4 4建设项目招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名称、单项工程金额及暂估价、安全文明施工费、规费等内容；5 5单项工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名称、单位工程金额及暂估价、安全文明施工费、规费等内容；- 48 -6 6单位工程招标控制价（投标报价）汇总表应包括工程名称、分部分项工程、措施项目、其他项目、规费、税金及暂估价等内容；7 7分部分项工程和单价措施清单与计价表应包括工程名称、项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位 、工程量、金额等内容；8 8总价措施项目清单与计价表应包括工程名称、总价措施项目、计算基
24、础、费率、金额等内容；9 9其他项目清单与计价汇总表应包括工程名称、其他项目、计算基数、费率、金额等内容；1010规费、税金项目计价表应包括规费、税金、计算基础、计算基数、费率、金额等内容。6.5.26.5.2工程量清单及招标控制价（投标报价）归档的过程文件除符合本标准第6.1.4 条规定外还应包括：1 1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和投标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答疑纪要；2 2纸质工程图纸的设计说明、 目录、 标签及修改标签 （复印或扫描） 和 （或）电子版工程图纸。6.66.6 清标、工程计量与支付及合同价款调整归档文件清标、工程计量与支付及合同
25、价款调整归档文件6.6.16.6.1清标归档的成果文件应符合以下要求：1 1清标报告封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，成果文件名称为_工程清标报告；2 2清标报告签署页应包括工程名称、清标总额及编制人、核对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章；3 3清标报告编制说明应阐述各投标人投标报价情况，清标工作的内容、清标工作的方法及招标文件中涉及工程的要求或规定等内容；4清标报告正文应阐述清标的内容、清标的范围、清标的方法、清标的结果及主要问题等内容；5 5清标报告汇总表应包括工程名称、投标单位，投标报价，算数性错误的复核与整理，不平衡报价的分析与整理
26、，错项、漏项、多项的核查与整理，投标- 49 -文件中含义不明确、对同一问题表述不一致、明显文字错误的核查与整理、其他情况等内容；6 6投标报价不平衡报价分析表应包括建设单位名称、工程名称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称，对消耗量、人工费、材料价格、机械费和辅材费等分部分项工程量清单中的价格是否有严重偏离招标文件、 计价依据等情况进行说明；7 7投标报价错项、漏项、多项的核查表应包括建设单位名称、工程名称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称,对工程量清单符合性、分部分项工程量清单报价的符合性进行检查并说明；8总价措施项目费用核查表总价措施项目费用核查表建设单
27、位名称、工程名称、招标文件编号、投标单位名称、清标时间和清标单位名称、措施费用计取情况等内容；9 9规费（含不可竞争费） 、税金核查表应包括建设单位名称、工程名称、招标文件编号、 投标单位名称、 清标时间和清标单位名称， 对规费 （含不可竞争费）及税金的计取是否符合相关部门颁发的标准等的规费（含不可竞争费） 、税金核查表。6.6.26.6.2 工程计量与支付归档的成果文件应符合以下要求：1 1计量与支付审核报告封面应包括工程名称、承包人名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章。成果文件名称为_工程工程计量与支付审核报告；2 2工程计量与支付审核签署页工程名称、支付总额及
28、编制人、核对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章；3工程计量与支付审核报告编制说明应阐述审核付款依据的合同条款和合同摘要、相关技术文件、往来函件名称等、承包人申请的付款金额、抵扣的工程款（包括预付款） 、工程造价咨询企业审核的付款金额等相关情况；4工程计量与支付审核审批表应包括本周期累计已完成的工程价款、至本周期累计已实际支付的工程价款、本周期已完成的工程价款、本周期完成的计日工金额、本周期应增加和扣减的变更金额、本周期应增加和扣减的索赔金额、本周期应抵扣的预付款、本周期应扣减的质量保证金、本周期应增加或扣减的其他金额、本周期实际应支付的工程价款等内容；- 50 -5工程计量与支付审核汇总
29、表应包括含项目名称、施工单位申报金额、监理单位审核金额、造价咨询单位建议支付金额等内容；6 6分项工程付款清单应包括由单位工程造价汇总表、分部分项工程和单价措施清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、零星项目计价表、规费税金项目计价表。6.6.36.6.3合同价款调整归档的成果文件应符合以下要求：1 1合同价款调整报告封面应包括工程名称、承包人名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章。成果文件名称为_工程合同价款调整报告；2 2合同价款调整报告签署页应包括工程名称、调整总额及编制人、核对人签名等内容，加盖执业（或从业）专用章；3 3合同价款调整
30、报告编制说明应阐述法律法规变化、工程变更、工程特征描述与实际不符、工程量清单缺项、工程量偏差、物价变化、暂估价、计日工、现场签证、不可抗力、提前竣工、工程索赔、暂列金额等事项的发生进行合同价款调整；4 4合同价款调整报告汇总表应包括签证单编号、工程内容、申报金额、审核金额等内容；5 5工程量清单漏项、偏差、特征描述不符造价调整表应包括原清单、调整后清单、核增/减金额等内容；6人工、材料、机械费用调整表应包括工程名称、工程编号、工程名称、定额价、送审数量、预算价、差价小计、审核数量、预算价、差价小计、核增核减金额等内容；7工程变更费用表应包括工程名称、编号、分项名称、变更依据、送审金额、审定金额
31、、核增核减金额，合计审定金额应大写，并对审核处理依据等予以说明；8费用索赔申请（核准）表应包括工程名称、编号、索赔内容简要说明、监理单位复核意见、造价咨询单位复核意见、被索赔人复核意见等内容；9索赔与签证计价汇总表应包括工程名称、 签证及索赔项目名称计量单位、数量、单价、合价、双方认可的签证单和索赔依据的编号等内容；10工期索赔和费用表应包括工程名称、单位工程名称、合同约定工期、工- 51 -期奖罚款约定说明、合同签订时间、合同约定开工日期、合同约定竣工日期、开工令签发时间、工期滞后天数、工期延误罚款金额等内容；11 暂估价审核表应包括工程名称、签证联系单编号、材料名称、规格型号及品牌、暂定价
32、、申报价、市场询价、最终定价等内容。6.6.46.6.4 清标、工程计量与支付及合同价款调整归档的过程文件除符合本标准第6.1.4 条规定外还应符合以下要求：1 1 由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和投标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答疑纪要；2 2 纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或）电子版工程图纸；3 3 构成合同组成部分中已标明价格并包括说明和表格的承包人投标文件；4 4 发承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议的工程施工合同；5 5 承包人申报反映其已完成的工程数量和工程进度款金额计算过程的工程计量与工程进度
33、款支付资料；6 6 反映造价咨询单位对承包人申报的工程计量与工程进度款支付资料审核计算过程的工程计量与工程进度款支付初审资料；7 7 发承包双方均认可，可作为工程变更费用计价依据的变更签证资料；8 8 发承包双方均认可并已编号， 可作为施工现场经济签证费用计算依据的施工现场经济签证单；9 9 发承包双方认可并已编号， 可作为工期和费用索赔计算依据的工程索赔工期和费用签证单；1010 发承包双方认可并已编号，可作为暂列金额项目签证费用计算依据的暂列金额项目签证单；1111 发承包双方协商形成并签字、盖章的合同价款调整协议。6.76.7 竣工结算审核归档文件竣工结算审核归档文件6.7.16.7.1
34、竣工结算审核归档的成果文件应符合以下要求：- 52 -1 1竣工结算审核报告书封面应包括工程名称、编制单位名称和编制日期等内容，加盖工程造价咨询企业执业印章，名称为工程竣工结算审核书；2 2竣工结算审核报告签署页应包括工程名称、竣工结算总额及编制人、核对人的签名等内容，加盖执业（或从业）专用章；3 3竣工结算审核报告正文应阐述工程概况、审核评价、工程价款结算的审核情况、在工程建设管理中存在的问题和线索、审核建议、附表等内容；4 4竣工结算审核编制说明应阐述工程概况、编制范围、编制依据、编制方法、有关材料、设备、参数和费用、其他有关问题；5 5竣工结算审定签署表应包括工程名称、工程地点、发包单位
35、、承包单位、报审结算造价、调整金额、审定结算造价，发包单位、承包单位、审核单位主要负责人签字等内容，加盖发包单位、承包单位法人章和审核单位执业印章；6 6竣工结算审核汇总对比表应包括含项目名称、单项工程名称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容；7 7单项工程竣工结算审核汇总对比表应包括单项工程名称、 单位工程名称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容；8 8单位工程竣工结算审核汇总对比表应包括单位工程名称、 专业工程名称、原结算金额、审查后金额、调整金额、备注等内容；9 9分部分项工程和单价措施项目竣工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结算报审金额、结算审定金额、调
36、整金额、备注等内容；1010总价措施项目竣工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结算报审金额、结算审定金额、调整金额、备注等内容；1111其他项目竣工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结算报审金额、结算审定金额、调整金额、备注等内容；1212零星工程竣工结算审核汇总对比表应包括工程名称、项目名称、结算报审金额、结算审定金额、调整金额、备注等内容；1313主要材料价格审核明细表应包括工程名称、材料名称及规格、单位工程名称、材料名称及规格、送审情况、初审情况、同期市场信息均价、调整情况等内容；6.7.26.7.2竣工结算审核归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4 条规定外还应包
37、括：- 53 -1 1由招标人编制并向投标人发售的明确资格条件、合同条款、评标方法和投标文件响应格式的招标文件及其补充通知、答疑纪要；2 2构成合同组成部分中已标明价格并包括说明和表格的承包人投标文件；3 3发包方和承包方为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议的工程施工合同；4 4承包人根据计价规范、工程合同、发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款、发承包双方实施过程中已确认调整后追加（减少）的合同价款、建设工程设计文件及相关资料、招标文件等依据编制的工程竣工结算；5 5纸质工程图纸的设计说明、 目录、 标签及修改标签 （复印或扫描） 和 （或）电子版工程图纸；6 6承包
38、人出具的竣工结算核对人员法人授权委托书；7 7承包人对竣工结算审核承担的相应责任和义务的承诺函；8 8记录结算审核发生时间、地点、工作内容、记录人、证明人，承包人配合审核时间延期的说明以及竣工结算审核过程过严或有关妥协事项说明的审核日记。6.7.36.7.3 对不采用工程量清单计价的工程竣工结算，其竣工结算审核归档文件，应执行本标准除工程量清单专门性规定外的其他规定。6.86.8 工程造价经济纠纷鉴定归档文件工程造价经济纠纷鉴定归档文件6.8.16.8.1工程造价经济纠纷鉴定归档的成果文件应符合以下要求：1 1工程造价经济纠纷鉴定报告书封面应包括名称为_工程造价鉴定报告书；2 2工程造价经济纠
39、纷鉴定签署页应包括工程名称及签定编制人、审核人、审定人和企业法定代表人 （或技术负责人） 的姓名等内容， 加盖编制人、 审核人、审定人执业（或从业）专用章，法定代表人（或技术负责人）签字或盖章；3 3鉴定人员声明应阐述对陈述事实的真实性和准确性、计算及分析意见和结论的公正性负责，对哪些问题不承担责任，与当事人没有厉害关系或偏见等内容；4 4鉴定报告正文应包括前言、鉴定依据、鉴定程序、鉴定报告、有关事项- 54 -说明、鉴定结论的分析等内容。6.8.26.8.2工程造价经济纠纷鉴定归档的过程文件除符合本标准第 6.1.4 条规定外还应包括：1 1 载明要求当事人提交鉴定资料时间、地点、资料名称、
40、数量等内容的要求当事人提交鉴定资料的函；2 2载明要求当事提交补充鉴定资料时间、地点、资料内容、数量等内容的要求当事人补充提交鉴定资料的函；3 3载明当事人提交补充鉴定资料时间、地点、资料内容、数量等内容当事人要求补充提交鉴定资料的函；4 4当事人提交或委托人转交给鉴定机构并与本工程有关的鉴定资料包括合同类文件、招投标文件、设计文件、结算资料、施工资料、标准规范及有关技术类文件、第三方佐证以及起诉状、答辩状等其他影响工程造价鉴定的资料；5 5记录当事人交换证据时间、地点、交换参与人员及交换证据名称等内容的当事人交换证据记录文件；6 6记录鉴定工作发生时间、地点、工作内容、记录人、证明人等，并要
41、求记录因原告方与被告方不予配合导致鉴定时间延期的说明以及鉴定过程过严或有关妥协事项的说明等内容的鉴定日记；7 7作为编制鉴定报告，确定鉴定金额计算依据的开庭记录、送达回证等与鉴定有关的其他资料；8 8鉴定机构在造价鉴定各阶段向原、被告和其鉴定业务委托人发出的征求意见函件及原、被告和其鉴定业务委托人对征求意见函的回复函件或核对记录；9 9鉴定机构向原、被告和其鉴定业务委托人发出的鉴定报告征求意见函件及原、被告和其鉴定业务委托人对鉴定报告征求意见函的回复函件。- 55 -7 7 归档文件表格归档文件表格7.0.17.0.1归档的建设工程造价咨询成果文件和过程文件应采用统一格式。7.0.27.0.2
42、建设工程造价咨询档案封面、 封底应使用附录 A,包括： A.1、 A.2、 A.3、A.4、A.5、A.6、A.7、A.8。7.0.37.0.3建设工程造价咨询档案目录应使用附录 B, 包括： B.1、 B.2、 B.3、 B.4、B.5、B.6、B.7、B.8。7.0.47.0.4建设工程造价咨询档案成果文件应使用附录 C,包括：C.1、C.2、C.3、C.4、C.5、C.6、C.7、C.8、C.9、C.10、C.11、C.12、C.13、C.14、C.15、C.16、C.17、C.18、C.19、C.20、C.21、C.22。7.0.57.0.5建设工程造价咨询档案过程文件应使用附录 D,
43、包括：D.1、D.2、D.3、D.4、D.5、D.6、D.7、D.8、D.9、D.10、D.11。附录附录 A A 建设工程造价咨询档案封面建设工程造价咨询档案封面- 56 -A.1A.1 投资估算投资估算档案封面档案封面（咨询企业名称）投资估算（委托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 57 -A.2A.2 设计概算设计概算档案封面档案封面（咨询企业名称）设计概算（委托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 58 -A.3A.3 施工图预算施工图预算档案封面档案封面（咨询企业名称）施工图预算（委
44、托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 59 -A.4 工程量清单及招标控制价（投标报价）档案封面工程量清单及招标控制价（投标报价）档案封面（咨询企业名称）工程量清单及招标控制价（投标报价）（委托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 60 -A.5 清标、工程计量与支付及合同价款调整清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面档案封面（咨询企业名称）清标、工程计量与支付及合同价款调整（委托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 61 -A.6 竣工结
45、算审核档案封面竣工结算审核档案封面（咨询企业名称）竣工结算审核竣工结算审核（委托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 62 -A.7 工程造价经济纠纷鉴定档案封面工程造价经济纠纷鉴定档案封面（咨询企业名称）工程造价经济纠纷鉴定（委托单位名称）（工程名称）成果文件过程文件自年月至年月保 管 期 限本卷共册页归 档 号- 63 -A.8 备备 考考 表（封底）表（封底）立卷人：检查人：立卷时间：年月日- 64 -附录附录 B B建设工程造价咨询档案目录建设工程造价咨询档案目录B.1B.1投资估算档案目录投资估算档案目录工程名称：文号：序序号号资料资
46、料类别类别内容内容页次页次备注备注1投资估算档案封面2投资估算档案目录3成果文件发文稿4成果文件投资估算书封面投资估算签署页投资估算编制说明投资估算汇总表单项工程投资估算表主要技术经济指标及投资估算分析其他资料5过程文件工程造价咨询合同工作方案质量控制流程表设计方案及其它资料工程量确定的技术交底现场勘查记录表询价记录表会议纪要不完整文件催告函投资估算成果文件形成相关的电子版文件投资估算编制人纸质或电子版工作底稿工程资料移交清单成果文件签收单客户满意度调查表其他资料6备考表- 65 -B.2B.2设计概算档案目录设计概算档案目录工程名称：文号：序号序号资料资料类别类别内容内容页次页次备注备注1设
47、计概算档案封面2设计概算档案目录3成果文件发文稿4成果文件设计概算书封面设计概算签署页设计概算编制说明设计总概算表其他费用表综合概算表单位工程概算表其他资料5过程文件工程造价咨询合同工作方案质量控制流程表设计文件现场勘查记录表询价记录表会议纪要不完整文件催告函设计概算成果文件形成相关的电子版文件设计概算编制人纸质或电子版工作底稿工程资料移交清单成果文件签收单客户满意度调查表其他资料6备考表- 66 -B.3B.3施工图预算档案目录施工图预算档案目录工程名称：文号：序序号号资料资料类别类别内容内容页次页次备注备注1施工图预算档案封面2施工图预算档案目录3成果文件发文稿4成果文件施工图预算书封面施
48、工图预算签署页施工图预算编制说明施工图预算汇总表单项工程施工图预算汇总表单位工程施工图预算书其他资料其他资料5过文程件工程造价咨询合同工作方案质量控制流程表纸质工程图纸的设计说明、目录、标签及修改标签（复印或扫描）和（或）电子版工程图纸现场勘查记录表询价记录表会议纪要不完整文件催告函施工图预算成果文件形成相关的电子版文件施工图预算成果文件编制人纸质或电子版工作底稿工程资料移交清单成果文件签收单客户满意度调查表其他资料6备考表7封底- 67 -B.4B.4工程量清单及招标控制价（投标报价）工程量清单及招标控制价（投标报价）档案目录档案目录工程名称：文号：序序号号资料资料类别类别内容内容页次页次备
49、注备注1工程量清单及招标控制价(投标报价)档案封面2工程量清单及招标控制价(投标报价)档案目录3成果文件发文稿4成果文件工程量清单及招标控制价(投标报价)封面工程量清单及招标控制价(投标报价)签署页工程量清单及招标控制价(投标报价)编制说明建设项目招标控制价(投标报价)汇总表单项工程招标控制价(投标报价)汇总表单位工程招标控制价(投标报价)汇总表分部分项工程和单价措施清单与计价表总价措施项目清单与计价表其他项目清单与计价汇总表规费、税金项目清单及计价表其他资料5过文程件工程造价咨询合同工作方案质量控制流程表招标文件及补充通知、答疑纪要纸质工程图纸的设计说明、 目录、 标签及修改标签 （复印或扫
50、描）和（或）电子版工程图纸现场勘查记录表询价记录表会议纪要不完整资料催告函工程量清单及招标控制价(投标报价)成果文件形成相关的电子版文件工程量清单及招标控制价(投标报价)成果文件编制人纸质或电子版工作底稿工程资料移交清单成果文件签收单客户满意度调查表其他资料6备考表- 68 -B.5B.5清标、工程计量与支付及合同价款调整清标、工程计量与支付及合同价款调整档案目录档案目录工程名称：文号：序序号号资料资料类别类别内容内容页次页次备注备注1清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面2清标、工程计量与支付及合同价款调整档案封面3成果发文稿4成果文件1）清标报告清标报告封面清标报告签署页清标报告编制说
