1、一一一一?-?-?-?U D C中华 人民共 和国 国家标 准建设工程工程量清单计价规范C odeof hillsofquantitiesand valuationforeonstructionworks2 0 1 21 2一2 5发布2 0 1 3一0 7一0 1实施中 华 人民共和 国 住房和 城乡建 设部中华人民共和 国 国家质量 监督检验检疫总局联合发 布月哥月翻中华 人民共和 国 国家标 准建设工程工程量清单计价规范C ode of billsofquantitiesandvaluationforconstructionworksC B5 0 5 0 0一2 0 1 3主编部门：中华
2、人 民共和 国住房和城 乡建设部批 准部门：中华人 民共和 国住房和城乡建设部施行日期：201 3年7月1日中国计 划出 版社2 0 1 3北京中华人 民共和 国国家标准建设工程工程量清单计价规范G B5 0 5 0 0一2 0 1 3中国计划 出版社 出版网址：www.jhpress.C om地址：北京市西城区木挥地北里甲n号 国宏大厦C座4层邮政编码：1 0 0 0 3 8电话：( 0 1 0) 6 3 9 0 6 4 3 3（发行部）新华书店北京发行所发行三河富华印刷包装有 限公 司印刷880 mmX 1 2 3 O mm2 0 1 3年4月第1版统一书号：定价：1/1 6 8印张2 3
3、 2千字2 0 1 3年4月第l次印刷1 5 80 2 4 20 0 07 0.0 0元版权所有侵权举报 电话：如有印装质量问题，侵权必究(01 0 )6 3 9 0 6 4 0 4请寄本社 出版部调换中华 人民共和国住房 和城 乡建 设部公 告第1 5 6 7号住房城乡建设部关于发布国家标准建设工程工程量清单计价规范的公告现批准建设工程工程 量清单计价规范为国家标准，编号为G B5 0 5 0 0一2 0 1 3，自2 0 1 3年7月1日起实施。其中，第3.1.1、3.1.4、3.1.5、3.1.6、3.4.1、4.1.2、4.2.1、4.2.2、4.3.1、5.1.1、6.1.3、6.1
4、.4、8.1.1、8.2.1、n.1.1条（款）为强制性条文，必须严格执行。原 国家标 准建设工程工程量清单计价规范G B5 0 5 0 0一2 0 0 8同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和 国住房和城 乡建设部2 0 1 2年1 2月2 5日月lJ吕本规范是根据住房和城乡建设部关于印发（2 0 0 9年工程建设标准规范制订、修订计划的通知）) （建标函2 0 0 988号）的要求，由住房和城 乡建设部标准定额研究所、四川省建设工程造价管理总站会 同有关单位共 同在建设工程工程 量清单计价规范G B5 0 5 0 0一2 0 0 8正文部分的基础上修订
5、的。修订过程中，本规范编制组在全国范围内广泛征求意见，与正在实施和正在修订的有关国家标准进行了协调，经多次讨论，反复修改，先后形成了“初稿”、“征求意见稿”、“送审稿”，经审查，报批定稿。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理 和 强制性条文的解释，由四川省建设工程 造 价管理总站负责具体技术内容 的解释。为了提高规范质量，请各单位在执行 中注意积 累资料，总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见 和有关资料寄四川省建设工程造价管理总站（地 址：成都市星辉东路8号，邮政编码：6 1 0 0 81)，供以后修订时参考。本 规范主 编 单 位：住
6、房和城乡建设部标准定额研究所四川省建设工程 造 价管理 总 站本 规 范参编 单 位：北 京市建设工程 造价管理 处广东省建设工程造价管理总站浙江省建设工程造价管理总站江苏省建设工程造价管理 总站信息产业部电子工程标准定额站电力工程 造 价与定额管理 总 站铁路工程定额 所中国建设工程造价管理协会铁道第三勘察设计院集团有限公司四川省造价工程师协会本 规范主 要起草 人 员：谢洪学吴佐民文代安张宗辉薛长立何平唐榕辉张 金 星李成栋马宏浩谭茹文挥其望本 规范主 要 审查 人 员：杨丽 坤胡传海王海宏朱树英补永赋尹 贻林陶学明刘智张 丽萍戴富元赖铭华郎向发王美林本规范 英 文 翻 译：林清锦舒宇郑玮
7、皓目次1总则 （1)2术语 （2 )3一般规定 （6 )3.1计价方式 ， （6 )3.2发包人提供材料和工程设备 （6 )3.3承包人提供材料和工程设备 （ 6 )3.4计价风险 （7 )4工程量清单编制 （8)4.1一般规定 （ 8)4.2分部分项工程 项 目 （ 8 )4.3措施项 目 （ 8 )4.4其他项目 （ 8 )4.5规费 ， （ 9)4.6税金 （ 9)5招标控制价 （1 0)5.1一般规定 （1 0)5.2编制与复核 （1 0)5.3投诉与处理 （1 0)6投标报价 ， （1 2)6.1一般规定 （1 2)6.2编制与复核 （1 2)7合同价款约定 （1 3)7.1一般规定
8、 （1 3)7.2约定 内容 （1 3)8工程计量 （1 4)8.1一般规定 （1 4 )8.2单价合同的计量 ， （1 4 )8.3总价合 同的计量 （1 4 )9合同价款调整 （1 5)9.1一般规定 （巧）9.2法律法规变化 ， ， （1 5)9.3工程变更 （1 6)9.4项目特征不符 ， （1 6)9.5工程量清单缺项 （1 7)9.6工程量偏差 ， （1 7)9.7计日工 （1 7)9.8物价变化 （1 7)9.9暂估价 （1 8 )9.1 0不 可抗力 （1 8 )9.n提前竣工 （赶工补偿卜 （1 9)19.1 2误期赔偿9.1 3索赔9.1 4现场签 证9.1 5暂列 金额1
9、 0合同价款期 中支付 ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0.1预付款1 0.2安全文明施工费1 0.3进度款n竣工结算与支付 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.1一般规定1 1.2编制与复核n.3竣工结算n.4结算款支付n.5质量保证金n.6最终结清1 2合同解 除 的价款结算与支付 . . . . . . . . . . . . . ，. . . . . . . ，1 3合 同价款争议 的解 决 . . . . .
10、. . . . ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3.1监 理或造价工程师暂定1 3.2管理 机构 的解释或认定1 3.3协商和解1 3.4调解 1 3.5仲裁、诉讼 . . . . . . . . . . 1 4工程造价 鉴定 . . . . . . . . . . . . . . 1 4.1一般规定1 4.2取 证1 4.3鉴定1 5工程计 价资料与档案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5.1计价资料1 5.2计价档案1 6工程计价 表格 . . . . . . .
11、 . . . . . . . . . . . 附录A物价变化合同价 款调整方法 A.1价格指数调整价格差额A.2造价信息调 整价格差额附录B工程计价 文件封 面B.1招标工程 量清单封面 ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.2招标控制价封面B.3投标总价封面B.4竣工结算书封面B.5工程造价鉴定意见书封面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .附录C工程计 价 文件扉 页C.1招标工程 量清单扉页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12、 . . . . . . ，C.2招标控制价扉页C.3投标总价扉页C.4竣工结算总价扉页 ， . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.5工程造价鉴定意见书扉页 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2(1 9)(1 9)( 2 0)( 2 0)( 2 1 )( 2 1 )( 2 1 )( 2 1 )( 2 3)( 2 3)( 2 3)( 2 4 )(2 4 )(2 5 )(2 5 )( 2 6)( 2 7)( 2 7)(2 7)( 2 7)( 2
13、 7)( 2 8)( 2 9)( 2 9)( 2 9)( 3 0)( 3 1 )( 3 1 )( 3 1 )( 3 2)( 3 3)( 3 3)(3 3)( 3 5 )( 3 5 )( 3 6)( 3 7)( 3 8)( 3 9)(4 0)(4 0)( 4 1 )( 4 2)( 4 3)( 4 4 )附录D工程计价总说明 （4 5)附录E工程计价 汇总表 （4 6)E.1建设项目招标控制价 投标报价汇总表 （4 6)E.2单项工程 招标控制价投标报价汇总表 ，（4 7)E.3单位工程 招标控制价 投标报价汇 总表 （4 8)E.4建设项目竣工结算汇 总表 ， (4 9 )E.5单项工程竣工结算
14、汇 总表 ， （5 0)E.6单位工程竣工结算汇总表 （5 1 )附录F分部分项工程 和措施项 目计价表 ， （5 2)F.1分部分项工程和单价措施项 目清单与计价表 （5 2)F.2综合单价分析表 （5 3)F.3综合单价调 整表 ， ， （5 4 )F.4总价措施项目清单与计价表 （5 5 )附录G其他项 目计价表 （5 6)G.1其他项目清单与计价汇总表 （5 6)G.2暂列金额 明细表 （5 7)G.3材料（ 工程设备）暂估单价及调整表 ， （5 8)G.4专业工程暂估价及结算价表 （5 9)G.5计日工表 ， （6 0)G.6总 承包服务费计价表 ， （6 1 )G.7索赔与现场签
15、证计价汇总表 （6 2)G.8费用索赔 申请（核准）表 （6 3)G.9现场签 证表 （6 4 )附录H规费、税 金项 目计价表 （6 5 )附录J工程计量 申请（核准）表 （6 6)附录K合 同价款支付申请（核准）表 （6 7)K.1预付款支付 申请（核准）表 （6 7)K.2总价项目进度款支付分解表 ， （6 8)K.3进度款支付 申请（核准）表 ， （6 9)K.4竣工结算款支付 申请（核准）表 ， （7 0)K.5最终结清支付 申请（核准）表 （7 1 )附录L主要材料、工程设备一览表 （7 2)L.1发包人提供材料和工程设备一览表 ， （7 2)L.2承包人提供主 要材料和工程设备一
16、览表（适用 于造价信息差额调 整 法） （7 3)L.3承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调 整法） （7 4 )本规范用词说明 （7 5)附：条文说 明 ， （7 7)C ontents1G eneralP rovisions2T erms3G eneralR equirement3.1P ricing 3.2M aterials,plantandequipmentsuppliedby E mployer3.3M aterials,plantandequipmentsuppliedbyC ontractor3.4P ricingrisk4P reparationofB i
17、llsofQ uantities 4.1G eneralrequirement4.2W orkS ectionsandT rades4.3P reliminaries4.4O thersections4.5S tatutoryfee4.6T ax5T endersumL imit5.1G eneralrequirement5.2C ompilationand review5.3C omplaint ”6T endering ”. 6.1G eneralrequirement6.2C ompilationand R eview7C ontractsum7.1G eneralrequirement
18、7.2T erms ofA greement8M easurement8.1G eneralrequirement8.2M easurementforunitpricecontract8.3M easurementforlumpsumcontract9C ontractsumA djustment 9.1G eneralrequirement9.2C hangein lawsandregulations9.3V ariatlonorder9.4D iscrepanciesin itemdescription 9.5M issingitem9.6D iscrepancyinB Qquantity
19、 9.7D ayworks 9.8F luctuationin materialprice9.9P rimeC ostsum9.1 0F orceM aieure9.11E arlycompletion(A ccelerationR eimbursement)4( l )( 2 )( 6 )( 6 )(6 )(6 )( 7 )( 8 )( 8 )( 8 )( 8 )( 8)( 9)( 9)( 1 0)( 1 0)( 1 0)(1 0)( 1 2)( 1 2)( 1 2)( 1 3)(1 3)( 1 3)(1 4 )(1 4 )( 1 4 )(1 4 )( 1 5)(1 5)( 1 5)(1 6
20、)(1 6)( 1 7)( 1 7)(1 7)( 1 7)( 1 8 )( 1 8 )( 1 9)9.1 2D elayD amages （1 9)9.1 3C laim （1 9)9.1 4S iteI nstruction （2 0)9巧P rovisionalS um （2 0)1 0I nterimP ayment （2 1)1 0.1A dvancedpayment （2 1 )1 0.2H ealth,safetyand environmentalprovisions （2 1 )1 0. 3P rogresSpayment ， （2 1)11F inalA ccountandP
21、ayment （2 3)11.1G eneralrequirement （2 3)11.2C ompilationand review （2 3)11.3F inalaccountatcompletion ， （2 4)11.4F inalpayment （2 4 )11.5R etention （2 5)11.6S ettlement （2 5 )1 2T erminationof C ontractandP ayment （2 6)1 3D isputeR es0 1 ution （2 7)1 3.1B y supervisingengineerorcostengineer （2 7)1
22、3.2B yauthoritiesdecision （2 7)1 3.3B ynegotiation （2 7)1 3.4B ymediation （2 7)1 3.5B yarbitration,htigation （2 8)1 4C onstructionC ostV erification （2 9)1 4.1G eneralrequirement （2 9)1 4.2E v 记ence ，（2 9)1 4.3V erification （3 0)15V aluationR ecordandF iling （3 1 )1 5.1V aluationrecord ， ， （3 1 )1 5
23、.2V aluationfile （3 1 )16P riC ingM anipulationF orm ， ， （3 2)A ppendixAM aterialsF luctuationC ontractS umA diustment （3 3)A.1A djustmentby priceindex （3 3)A.2A djustmentbyG uidanceC ostI nformation （3 3)A ppendixBS cheduleC overP age （3 5)B.1B illsofquantitiesfortendering （3 5)B.2T enderS umL imit
24、 （3 6)B.3T enderingS um ， （3 7)B.4F inalA ccount （3 8 )B.5C ostV erificationR eport （3 9)A ppendixCS igningP age （4 0)C.1B illsof Q uantitiesforT endering ， （4 0)C.2T enderS umL imit 一（4 1 )C.3T enderingS um （4 2)C.4F inalA ccount （4 3)C.5C ostV erificationR eport （4 4)5A ppendixDC ostM anipulationG
25、 eneralN otesA ppendixEC ostM anipulationS ummaryS chedulesE.1C onstructionC ostT enderS umL imit/T enderingS um ， E.2S ectionalW ork。T enderS umL imit/T enderingS umE.3U nitW orks T enderS umL irnit/T enderingS umE.4C onstructionF inalA ccountS ummaryE.5S ectionalW orks F inalA ccountS ummary E.6U
26、nitW orks F inalA ccountS ummaryA ppendixFP reliminaries,W ork S ectionsandT radesS ummaryS chedulesF.1P reliminaries,W orkS ectionsandB QF.2A ll一in U nit R atebreakdownF.3A ll一in U nit R ateadiustmentF.4P reliminariesbreakdownforlumpsumcontractA ppendixGB reakdownS chedulesforO therhems G.1B Qforot
27、heritemsandpricingsummary G.2P rovisionalS umscheduleG.3A djustmentsummaryofprimecostforrnaterials(plant） G.4S pecialistworksP rimeC ostS umand F inalA ccountscheduleG.5D ayworksscheduleG.6M aln C ontractor5A ttendanceF ee schedule G.7C laimand S iteI nstructionvaluationsummary G.8M onetaryC laimapp
28、lication(approval)formG.9S iteI nstructionF ormA ppendixHS tatutoryF ee,T ax B reakdownS chedulesA ppendixJM easurementA pplication(A pproval)F ormA ppendixKP aymentA pplication(A pproval)F ormK.1P re一paymentapplication(approval)formK.2P rogressP aymentS cheduleforL umpS umC ontractK.3I nterimpaymen
29、tapphcation(approval)form K.4F inalA ccountpaymentapplication(approval)formK.5S ettlementpaymentapplication(approval)formA ppendixLL istofM ajorM aterials,P lantandE quipment I矛1L istof materials,plantandequipmentsuppliedby E mployerL.2L istofmaterials,plantandequipmentsuppliedbyC ontractor(applicab
30、letopricedifferenceadjustment)L.3I J istof materials,plantandequipmentsuppliedbyC ontractor(applicabletoG uidanceC ostI ndexadiustment)E xplanationofW ordinginthisC ode . . . . . . . . . . . . A ddition:E xplanationofP rovisions(4 5 )(4 6)(4 6)( 4 7)(4 8)( 4 9 )( 5 0)( 5 1)( 5 2)( 5 2)( 5 3)( 5 4 )(
31、 5 5 )( 5 6)( 5 6)( 5 7)(5 8)(5 9)(6 0)( 6 1 )( 6 2)( 6 3)( 6 4 )( 6 5 )(6 6)(6 7)( 6 7)( 6 8)( 6 9)( 7 0)(7 1)(7 2)( 7 2)( 7 3)( 7 4)(7 5 )( 7 7)61总则1.0.1为规范建设工程造价计价行为，统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法，根据中华人 民共和 国建筑法、中华人 民共 和 国合 同法、中华人 民共和 国招标投标法等法律法规，制定本规范。1.0.2本规范适用 于建设工程发承包及 实施 阶段 的计价活动。1.0.3建设工程发承包及实施 阶段 的工
32、程造价应 由分部分项工程费、措施项 目费、其他项 目费、规费和税金组成。1.0.4招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对，应由具有专业资格 的工程造价人员承担。1.0.5承担工程造价文件的编制与核对 的工程造价人员及其所在单位，应对工程造价文件的质量负责。1.0.6建设工程发 承包及实施 阶段 的计 价活动应遵循客观、公正、公平 的原则。1.0.7建设工程发承包及实施 阶段 的计价活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语2.0.1工程量清单billsofquantities(B Q)载 明
33、建设工程分部分项工程项 目、措施项 目、其他项 目的名称 和相应 数量 以及规 费、税金 项目等 内容的 明细清单。2.0.2招标工程量清单B Qfortendering招标人 依据 国家标 准、招标 文件、设计 文件以及施工现场实 际情 况 编制 的，随招标文件发 布供 投标报 价 的工程量 清单，包 括其说 明和表格。2.0.3已标价工程量清单pricedB Q构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格，经算术性错误修正 （如有）且 承包人已确认 的工程 量清单，包括其说明和表格。2.0.4分部分项工程workS ectionSand trades分部工程是单项 或单位工程 的组成 部分，
34、是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程 划分 为若干分部 的工程；分项工程是分部工程 的组成部分，是按不 同施工方法、材料、工序及路段 长度等将分部工程划分 为若干个分项 或项 目的工程。2.0.5措施 项 目preliminaries为完成工程项 目施工，发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项 目。2.0.6项 目编码itemcode分 部分项工程 和措施 项 目清单名称 的阿拉伯数字标识。2.0.7项 目特征itemdescription构成 分部分项工程项 目、措施项 目自身价值 的本质特征。2.0.8综合单 价all一in unitr
35、ate完成一个 规定清单项 目所需 的人工费、材料 和工程设备费、施工机具使用 费和企业管理 费、利 润以及一定 范 围内的风险费用。2.0.9风险费用riskallowance隐含于已标价工程 量清单综合单价 中，用于化解发承包双方在工程合同中约定 内容 和范 围 内的市场价格 波 动风险的费用。2.0,1 0工程成本constructioncost承包人 为实施合同工程并 达 到质量标准，在确保安全施工的前提下，必须消耗 或使用 的人工、材料、工程设备、施工机 械台班及其管理等方 面发生 的费用和按规定缴纳的规 费和税金。2.0.1 1单价合同unitrate C ontract发 承包双
36、方约定以工程量清单及其综合单价进行合 同价款计算、调整和确认 的建设工程施工合 同。2.0.1 2总价合同lumpS umcontract发承包双方约定以施工图及其预算和有关条件进行合 同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。2.0.1 3成本 加酬金 合 同C ostplusC ontract发 承包双方 约定以施工 工程成本再加合 同约定酬金 进行合同价 款计算、调 整 和确认 的建设工程 施工合同。2.0.1 4工程造 价信息guidancecostinformation工程造 价管理机构根据调查 和测算发布 的建设工程人工、材料、工程设 备、施工机 械 台班 的价格信2息，以及各类工
37、程 的造价指数、指标。2.0.1 5工程造价指数constructioncostindex反 映一定时期 的工程造价相对 于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。包括按单位或单项工程划分 的造价指数，按工程造价构成要素划分 的人工、材料、机械等价格指数。2.0.1 6工程变更variationorder合同工程 实施过程 中由发包人提 出或 由承包人提 出经发包 人批 准 的合 同工程任何一项工作 的增、减、取消或施工 工艺、顺序、时间的改变；设计图纸 的修改；施工条件 的改 变；招标工程量清单 的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量 的增减变化。2.0.1 7工程量偏差discrepa
38、ncyinB Q quantity承包人按 照合同工程 的图纸（含经发包人批准 由承包人提供的图纸）实施，按照现行国家计量规 范规定 的工程量计算规则计算得到 的完成合同工程项 目应予计量 的工程量与相应 的招标工程量清单项 目列 出的工程量之 间出现 的量差。2.0.1 8暂列金额provisionalsum招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时 尚未确定或者不可预见 的所需材料、工程设备、服务 的采购，施工中可能发生 的工程变更、合同约定调整 因素出现时的合同价款调整 以及发生 的索赔、现场签证 确认等的费用。2.0.1 9暂估价primecostS um
39、招标人在工程量清单 中提供的用于支付必然发生但暂时不 能确定 价格 的材料、工程设备的单价以及专业工程 的金额。2.0.2 0计日工dayworks在施工过程中，承包人完成发包人提 出的工程合同范 围以外的零星项 目或工作，按合同中约定 的单价计价的一种方式。2.0.2 1总承包服务费mainC ontractor,5attendance总承包人 为配合协调发包人进行 的专业工程发包，对发包 人 自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需 的费用。2.0.2 2安 全文 明施工费health,safetyand environmentalprovisions
40、在合同履行过程 中，承包人按 照 国家法律、法规、标准等规定，为保证安全施工、文明施工，保护现场内外环境和搭拆临时设施等所采用 的措施而发生的费用。2.0.2 3索赔claim在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原 因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应 由对方承担责任，从 而 向对方提 出补偿的要求。2.0.2 4现场签证siteinstruction发包人 现场代表（或其授权 的监理人、工程造价咨询 人）与承包人现场代表就施工过程 中涉及 的责任事件所作 的签认证 明。2.0.2 5提前竣工 （赶工 ）费earlycompletion(acceleration)cost承包人应
41、 发包人 的要求而采取加快工程进度措施，使合同工程工期缩短，由此产生的应 由发包人支付的费用。2.0.2 6误期赔偿 费delaydamages承包人 未按 照合同工程 的计划进度施工，导致实际工期超过合同工期（包括经发包人批准 的延长工期），承包人应 向发包人赔偿 损失 的费用。2.0.2 7不可抗 力forcemaieure发 承包双方 在工程合同签订 时不能预见 的，对其发生的后果不能避免，并且不能克服 的 自然灾害和社会性 突发事件。2.0.2 8工程设备engineeringfacility3指构成或计划构成永久工程一部分 的机 电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似 的设备和装置
42、。2.0.2 9缺 陷责任期defectliabilityperiod指 承包人对已交付使用 的合同工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。2.0.3 0质量保证金retentionmoney发 承包双方在工程合同中约定，从应付合同价款中预 留，用 以保证 承包人在缺陷责任期内履行缺陷修 复义务 的金额。2.0.3 1费用fee承包人 为履行合同所 发生或将要发生 的所有合理开支，包括管理费和应分摊 的其他费用，但不包括利 润。2.0.3 2利 润profit承包人完成合同工程 获得 的盈利。2.0.3 3企业定额corporaterate施工企业根据本企业 的施工技术、机械装备和管理水平 而编
43、制 的人工、材料和施工机械 台班等的消耗标 准。2.0.3 4规 费statutoryfee根据国家法律、法 规规定，由省级政府或省级有关权力部门规定施工企业 必须缴 纳 的，应计人建筑安 装工程造 价 的费用。2.0.3 5税金tax国家税法规定 的应计入建筑安装工程造价 内的营业税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。2.0.3 6发包人employer具有工程发包 主体资格 和支付工程价款能力 的当事人以及取得该当事人资格 的合法继 承人，本规范有 时又称招标 人。2.0.3 7承包人contractor被发包人接受 的具 有工程施工承包主体资格 的当事人 以及取得该当事人资格 的
44、合法继 承人，本规范有 时又称投标人。2.0.3 8工程造价 咨询人costerlgineeringconsultant(quantitysurveyor)取 得工程造 价咨询资质等级证书，接受委托从事建设工程造 价咨询 活动 的 当事人以及取得 该 当事人 资格 的合法继 承人。2.0.3 9造 价工程 师costengineer(quantitysurveyor)取得造价工程 师注册证书，在一个单位注册、从事建设工程造价活动的专业人员。2.0.4 0造价 员costengineeringtechnician取 得全 国建设工程造价员资格证 书，在一个单位注册、从事建设工程造价活动 的专业人
45、员。2.0.4 1单价项 目urlitrateproject工程量清单中以单价计 价 的项 目，即根据合同工程 图纸（含设计变更）和相 关工程 现行 国家计量规范规 定 的工程量计算 规则进行 计量，与已标价工程量清单相应综合单价进行价款计算的项 目。2.0.4 2总价项 目lumpsumproject工程量清单 中以总价计价 的项 目，即此类项 目在相关工程现行国家计量规 范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘 费率）计算 的项目。2.0.4 3工程计量measurementofquantities发 承包双方根据合 同约定，对 承包人完成合同工程 的数量进行 的计算和确认。2.0.4
46、4工程结算finalaccount发 承包双方根据 合 同约定，对合 同工程在实施 中、终止时、已完工后进行 的合 同价款计算、调整和确认。包括期 中结算、终止结算、竣工结算。2.0.4 5招 标控制价tender、umlimit招标人根据 国家或省级、行业建设 主管部 门颁发 的有关计价依据和办法，以及拟定 的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程 的最高投标限价。2.0.4 6投标价tenderS um投 标人投标 时响应招标文件要求所报 出的对已标价工程量清单汇总后标明的总价。2.0.4 7签约合同价（合同价款）contractS um发 承包双方在工程合同中约定的工程
47、造价，即包括 了分部分项工程费、措施项 目费、其他项 目费、规费和税金 的合同总金额。2.0.4 8预付款advancepayment在开工前，发包人按 照合同约定，预先支付给承包人用于购买合同工程施工所需 的材料、工程设备，以及组织施工机械和人员进场等的款项。2.0.4 9进度款I nterimpayment在合同工程施工过程 中，发包人按照合同约定对付款周期 内承包 人完成 的合 同价款给予支付的款项，也是合同价款期 中结算支付。2.0.5( ，合同价款调整adjustmentin。ontractsum在合 同价款调整 因素出现后，发 承包双方 根据合同约定，对合同价款进行变动 的提 出、
48、计算和确认。2.0.5 1竣工结算价finalaccount at。ompletion发承包 双方依据国家有关法律、法规和标准规定，按照合同约定确定的，包括在履行合同过程 中按合同约定进行 的合同价款调整，是 承包人按合同约定完成 了全部承包工作后，发包人应付给承包人 的合同总金额。2.0.5 2工程造价鉴定constructioncostverification工程造价咨询人接受人 民法 院、仲裁机关 委托，对施工合 同纠纷 案件 中的工程造价争议，运用专门知识进行鉴别、判断和评定，并提供鉴定 意见 的活动。也称为工程造价 司法鉴定。3一般 规 定3.1计 价 方 式3.1.1使 用 国有资
49、金投 资 的建设工程发 承包，必 须采用工程量清单计价。3.1.2非 国有资金投 资的建设工程，宜采用工程量清单计价。3.1.3不采用工程量清单计价 的建设工程，应执行本规范除工程量清单等专门性规定外 的其他规定。3.1.4工程量清单应 采用综合单价计价。3.1.5措 施项 目中的安全 文 明施工费必须按 国家或省级、行业建设主 管部 门的规定计 算，不得 作 为竞争 性 费用。3.1.6规 费和税金必 须按 国家或省 级、行业建设主管部 门的规定计算，不得作为竞争性 费用。3.2发包人提供材料和工程设备3.2.1发包 人提供的材料 和工程设备（以下简称 甲供材料）应在招标文件中按照本规 范附
50、录L.1的规定填写发包人提供材料和工程设备一览表，写 明甲供材料 的名称、规格、数量、单价、交货方式、交货地点等。承包人 投标 时，甲供材料单价应计人相应项 目的综合单价 中，签 约后，发包人应按合同约定扣 除 甲供 材料 款，不予 支付。3.2.2承包人应根据合同工程进度计划 的安排，向发包人提交 甲供材料交货的日期计划。发包人应按计 划提供。3.2.3发包人提供的 甲供材料 如规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包 人原 因发生 交货日期延误、交货地点及 交货方式 变更等情况 的，发包人应 承担 由此增加 的费用 和（或） 工期延误，并应 向承包人 支付合理利 润。3.2.4发 承包双
