1、（GF-2013-0201）建设工程施工合同制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局工程名称：兖州区龙桥北路改造提升箱变工程(施工)第一部分 协议书发包人（全称）： 济宁市兖州区综合行政执法局 承包人（全称）： 山东现代恒大电气有限公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兖州区龙桥北路改造提升箱变工程(施工)施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：兖州区龙桥北路改造提升箱变工程(施工)。2.工程地点： 兖州 。3.工程立项批准文号： / 。4.资金来源： / 。5.工程内容：本项目为兖州区龙桥北
2、路改造提升箱变工程(施工)，该工程位于兖州区龙桥北路辛北庄村、栗园村、漕河段。6.工程承包范围：1.兖州区龙桥北路辛北庄村段160KVA箱变包括160KVA 箱变一台 ,计量柜 1 台 , 由10KV双龙III线T接 ,安装12m 混凝土电线杆,架设绝缘线JKLYJ-50线路,由YJV22-3*50 电缆埋地穿PEDN160管敷设接入箱变,电线杆上加装跌落开关 1组 ,避雷器 1组.箱变基础规格3m*2.3m,基座及上平面均C20砼,预埋10#镀锌槽钢。箱变周围安装不锈钢护栏、 留门,双面抹灰,砖砌体上安装1.5m不锈钢护栏,基础外围设置800mm散水。2.龙桥北路改造提升栗园村段160KVA
3、箱变包括160KVA 箱变一台 , 计量柜 1 台 , 由 10KV 安工I线T 接，安装12m 混凝土电线杆,架设绝缘线JKLYJ-50线路,由YJV22-3*50电缆埋地穿PEDN160管敷设接入箱变,电线杆上加装跌落开关 1组 ,避雷器 1组.箱变基础规格2.3m*2.3m,基座及上 平面均C20砼,预埋10#镀锌槽钢。箱变周围安装不锈钢护栏、留门,双面抹灰,砖砌体上安装1.5m不锈钢护栏,基础 外围设置800mm散水。3.龙桥北路改造提升漕河段160KVA箱变包括160KVA箱 变一台，计量柜1台，由 10KV 漕工线T接，安装 12m 混凝土电线杆,架设绝缘线JKLYJ-50线路,由
4、YJV22-3*50电缆 埋地穿PEDN1600管敷设接入箱变,电线杆上加装跌落开关1 组,避雷器1组.箱变基础规格2.3m*2.3m,基座及上平面 均C20砼,预埋10#镀锌槽钢.箱变周围安装不锈钢护栏、 留门,双面抹灰,砖砌体上安装1.5m不锈钢护栏,基础外围 设置800mm散水二、合同工期计划开工日期： 2022 年 3 月 10 日。计划竣工日期： 2022 年 3 月 15 日。工期总日历天数： 5 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）：陆
5、拾伍万伍仟元整 （655000.00元）2.合同价格形式： 固定总价 。3.付款方式：随工程进度付款，竣工验收合格后付至合同价款的70%，结算审计后付至结算值的97%，剩余3%的质保金，待质保期过后一次性无息付清。五、项目经理承包人项目经理： 商满菊 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事
6、人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于 2022 年 03 月
7、 07 日签订。十、签订地点本合同在兖州签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。发包人： (公章) 承包人： (公章)山东现代恒大电气有限公司法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码：91370882706094758K地 址： 地 址： 山东兖州经济开发区 邮政编码： 邮政编码： 272100 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话
8、： 0537-3480038 传 真： 传 真： 0537-3416088 电子信箱： 电子信箱： hengdadianqi开户银行： 开户银行： 中国工商银行兖州支行 账 号： 账 号： 1608002019200087481 第二部分 通用合同条款通用合同条款直接引用建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）中的通用条款部分。第三部分 专用条款1一般约定11词词语定义111合同11110其他合同文件包括：履行合同过程中双方确认的对合同有影响会议纪要、签证及设计变更等相关资料。14标准和规范141适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行相关法律、法规、施工规范、验收规范及地方政
9、府规章、文件等。15合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款15规定的解释顺序。16图纸和承包人文件161图纸的提供图纸由承包方负责设计，设计要求满足国家相关标准、规范，并符合电力部门验收标准。164承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、企业资质、人员资质等；承包人提供的文件的期限为：合同签订后五日内；承包人提供的文件的数量为：3套；承包人提供的文件的形式为：书面 ；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕。113工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整允许调整合同价格的工程量偏差范：工程量清单存在缺项、漏项的。2发包人22发包
10、人代表发包人代表：姓名： 发包人对发包人代表的授权范围如下：确认承包人提出的版廷工期的签证；对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；工程竣工验收报告的确认；工程预付款和进度款的审批；处理和协调外部施工条件；代表发包人行使本合同约定的其他权利和义务。 24施工现场、施工条件和基础资料的提供241提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前2天242提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工现场所需临时用水用电及运输条件；（2）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。25资金来源证明及支付担保发包人提供资金
11、来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无 。发包人提供支付担保的形式：无。3承包人31承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、竣工资料承包人需要提交的竣工资料套数：3套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后15日内承包人提交的蛟工资料形式要求：书面及电子文档（10）承包人应履行的其他义务：发生时另行协商 。32项目经理321项目经理姓名：邢凡铭承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全、质量、进度、投资四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系、做好安全监督、文明标准化现场及现场扬尘防治工作。关于项目
12、经理在施工现场的时间要求：开工之目起到竣工结束，项目经理每周至少5日，每天必须不少于8小时在现场组织施工。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担500元天的违约金。323承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元的违约金，并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。324承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。33承包人人员331承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天
13、内333承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。334承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人认可方可离开。335承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担5000元的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担5000元的违约金。35分包351分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不允许分包36工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程
14、及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。37履约担保承包人是否提供履约担保：无承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无5工程质量51质量要求511特殊质量标准和要求: / 。关于工程奖项的约定：/ 。53隐蔽工程检查隐蔽工程封闭前由发包方和承包方共同检查，隐蔽工程封闭前24小时通知发包方。6安全文明施工与环境保护61安全文明施工611项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检査，采取必要的安全防护措施，
15、消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则发包人视为承包人违约；在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）事故，承包人需接受政府相关部门处罚。614关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供615文明施工合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。616关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。7工期和进度71施工组织设计711合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。712施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期
16、限的约定：开工前7天72施工进度计划722施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后7天内。73开工731开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天732开工通知因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。75工期延误751因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因导致工期延误的，工期顺延。752因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因致工期延误的，工期不予延期，由承包人承担赶工期所需费用。
17、77异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）地震、暴风雪暴雨；79提前竣工的奖励792提前竣工的奖励：无8材料与设备84材料与工程设备的保管与使用841发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。881承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。9试验与检验91试验设备与试验人员912试验设备施工现场需要配置的试验场所：按相关规定执行施工现场需要配备的试验设备：按相关规定执行施工现场需要具备的其他试验条件：按相关规定执行94现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按照通用条款执行。10变更101变更的范围关于变更的范围的约定
18、： / 104变更估价1041变更估价原则关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单无相同或相似项目的，由承包人提出，经发包人确认后执行。11价格调整111市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整，所有材料及人工等价格均不予调整12 合同价格、计量与支付121合同价格形式：2、总价合同。总价包含的风险范围：a人工费不予调整的风险；b材料费、机械费结算费不予调整的风险；c施工期间政性调整的风险；d合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商直接可以
19、或应该预见的，为完成整体工程内所必须考虑的风险；e分部分项工程量变更，投标综合单价将不予调整的风险；f一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；风险费用的计算方法：风险费用已包含在合同价中风险范围以外合同价格的调整方法：无122预付款1221预付款的支付预付款支付比例或金额：无预付款支付期限：无预付款扣回的方式：无12.3计量1231计量原则工程量计算规则：以国家标准和行业标准为依据。1232计量周期关于计量周期的约定：按进度计量。1234总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按进度计量1241付款周期关于付款周期的约定：随工程进度付款，竣工验收合格后付至合同价款的70%，结
20、算审计后付至结算值的97%，剩余3%的质保金，待质保期过后一次性无息付清。1242进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行1243进度付款申请单的提交（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。13验收和工程试车132竣工验收1322竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：通用条款执行1325移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款执行136竣工退场1361竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后7天内14竣工结算141竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同付款约定执行竣工结算申请单应包括的内容：按合同付款约定执行1
21、42竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行15缺陷责任期与保修152缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月153质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金1531承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 种方式（1）质量保证金保函，保证金额为： / （2）10%的工程款（3）其他方式： / 。1532质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格
22、调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式： / 。关于质量保证金的补充约定： / 。154保修1541保修责任工程保修期为： 24个月1543修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时问：收到通知后两天内。16违约161发包人违约161.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包方可以暂停施工，发包人按合同约定执行后，承包方无条件继续施工。162承包人违约1623因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承
23、包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人和承包人协商。18保险181工程保险关于工程保险的特别约定：按相关规定执行183其他保险承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人为施工现场的全部人员办理意外伤害保险，并支付保险费用。187通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按照通用条款执行。20. 争议解决20.3争议评审合同当事人是否愿意将工程争议提交争议评审小组决定：否。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1） 向济宁市兖州区仲裁委员会申请仲裁；（2） 向济宁市兖州区人民法院起诉。附件协议书附件：专用合同条款附件：附
24、件1：工程质量保修书附件1:工程质量保修书发包人（全称）：济宁市兖州区综合行政执法局承包人（全称）：山东现代恒大电气有限公司发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例；经协商一致就兖州区龙桥北路改造提升箱变工程(施工)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括基础工程、电气工程，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2屋面防水工程、房间和外墙面的防渗为 5 年；3装修
25、工程为 2 年；4电气管线、安装工程为 2 年；5供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；6.其他项目保修期限约定如下： / 。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起2天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构
26、安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。5、 保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限制保修期满。发包人（公章）： 承包人（公章）： 济宁市兖州区综合行政执法局 山东现代恒大电气有限公司地 址： 地 址：山东兖州经济开发区法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：电 话： 电 话：0537-3480038 传 真： 传 真：0537-3416088 开户银行： 开户银行：中国工商银行兖州支行账 号： 账 号：1608002019200087481邮政编码： 邮政编码：272100
